杭州市住宅装饰装修施工合同0word免费下载
爱问共享资料行政管理 频道提供杭州市住宅装饰装修施工合同0.doc文档免费下载装修公司装修装修公司口碑哪家好，数万用户每月上传大量最新资料杭州竣工备案包含装修吗杭州竣工备案包含装修吗，数量累积超一个亿！
杭州市住宅装饰装修施工合同杭州市住宅装饰装修施工合同杭州市住宅装饰装修施工合同杭州市住宅装饰装修施工合同杭州市住宅装饰装修施工合同甲方(委托方):乙方(施工方):签约签约地点:为完善房屋装饰装修施工保护双方的合法权益根据《中华人民和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部令第号《住宅室内装饰装修管理办法》、杭州市人民政府令第号《杭州市城镇住房装修管理办法》以及其它有关法律、法规要求的方针结合本项目的详细情形双方签订如下协议共同遵循。一、工程概述甲乙双方的理由:甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并获得房屋管理部门发放的别墅装饰装修资质证书的单位。(装饰施工地点:区街(小区)幢号(单元)室。(住房结构:室厅结构建筑面积平方米。(装饰施工内容:详见附件一《施工内容表》。(承包方式:(包工包料包清工部分承包)。(本项目由设计。(工期:工程期限天从年月日开工到年月日竣工。二、工程款项及核算原则(总对价:(大写)元(其中:设计费万管理费()元罚金()元。
经双方认可变更施工内容的更改部分的项目款按实另计。(合同签署后买方支付总对价的计元。年月日前甲方支付总对价的计元年月日前甲方支付总对价的计元年月日前甲方支付总对价的计元尾款甲方应在本项目开工验收合格后日内一次缴纳。、设备产生效率现象或种类变化或难以提供有关证明的丙方应立即向乙方书面要求买方却声称使用的经书面认可可持续使用从而导致项目花费的责任由卖方承担。乙方提供的材料:详见附件三《乙方提供的材料清单》乙方提供的材料需要具备国家标准有效率环保合格证明跟有英文标示的品牌名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料跟系统并要获得甲方认可用于本协议要求的杭州市住宅装饰装修施工合同杭州市住宅装潢装修施工合同住宅装饰非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反此要求的须按挪用材料价款的双倍赔偿给卖方。如乙方提供的材料系伪劣商品的须按提供材料价款的双倍赔偿给卖方。乙方提供的材料、设备如不符合质量环保规定或种类有差别要杜绝使用。如未选用对项目产生的负担由乙方负责。五、安全生产甲方提供的施工图纸或方法证明包括施工场地要具备防水、防爆炸的要求主要以及电力、通讯线路、煤气管线、自来水和其他水管畅通、合格。
乙方在施工中要采用必要的健康防护和消防措施确保作业工人及相邻居民的安全防范相邻居民住宅的管线破裂。渗漏水、停电、物品受损等事件的出现。装修过程中产生的各类固体、可燃气体等垃圾应当按要求的位置、方式跟时间放置和清运。如下列情形出现属甲方责任的丙方负责索赔属乙方责任的卖方负责修复和补偿。方在施工之后要建立健康生产文明施工。凡出现工作及死亡事件均由乙方自行负责。六、施工内容跟工期的变更在监理过程中甲方提出设计更改意见及增减工程项目时要推迟与卖方联系在签署《工程项目变更单》后(详见附件四)方能进行该工程的施工由此产生成本增减或工期改变的由甲乙双方商定。凡甲方私自与人员商定更改施工内容所造成的一切恶果甲方自负让乙方造成负担的丙方应予赔偿。七、工程品质及完工验收的方式(本项目以施工图纸、做法表明、设计变更和《杭州市住宅装潢装修工程监理质量行业规范》为品质评估验收标准。(装饰装修工程完工后项目效率和环保规定必须具备国家有关标准。(由于甲方原因导致的项目效率现象其返工费用由卖方承担工期延后。(由于乙方原因导致效率事故其返工费用由买方承担工期不变。
(乙方应立即告知买方开具隐蔽工程和上面项目的检测与复核手续(见附件五《工程质量验收单》)甲方不能按预约要求日期参加考核由卖方组织员工进行复核甲方应予书面证实。(工期完工后买方须尽快告知甲方验收甲方自接到验收通知七日内进行复核。杭州市住宅装饰装修施工合同杭州市住宅装饰装修施工协议八、违约责任(本协议签署生效后甲乙双方要履行协议所要求的各项协定(包括经双方确定的协议附件、预算及图纸等)不得擅自更改或终止否则赔偿方将付给对方工程经费总造价的的违约金并承担由此产生的其它经济损失。(由于卖方原因造成延迟开工或因故停业甲方应赔偿买方因停工、窝工所产生的负担。每停工或窝工一天甲方支付乙方元甲方未按协议的承诺付款的每逾期一天按欠款未付钱的垫付违约金。(由于买方原因延期竣工的每逾期一天乙方支付卖方元。(甲方未申请其他手续要求买方改变房屋构架和使用特性从而产生的代价或事件(包括赔偿)由卖方负责并承担代价。(未经甲方同意乙方擅自改变房屋构造跟使用特性从而产生的代价或事件(包括赔偿)由卖方负责并担负损失。九、工程保修(凡包工包料的“双包”工程从建成验收合格之日计算保修期为二年。
有防水要求的卧室、卫生间和墙壁面的防开裂为三年。保修期自住房室内装饰装修工程完工验收合格之日起计算。(由于乙方原因导致效率现象乙方无条件地进行维修。(由于甲方使用不当造成损害或不能正常使用不属保修范围。(本保修单须甲、乙双方签字盖章后合理。十、纠纷处理住宅卧室装饰装修工程出现争执的可以协调以及和解解决。不愿协商、调和解并且协调、调解不成的当事人可按以下第种方式处置:提交杭州仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉十一、其它约定事项(乙方在买方付清首付款后入场施工。(无。杭州市住宅装饰装修施工合同杭州市住宅装饰装修施工合同十二、本协议一式份具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方:乙方:姓名(签名):单位名称(盖章):地址:地址:法定代表人:委托代理人:邮编:邮编:电话:电话:工商营业执照号码:住宅装修企业资质证书号码:开户银行:帐号:税号:年月日签证意见:签证员:签证机关(章)年月日附件一:施工内容表(略)附件二:甲方提供的材料、设备清单(略)附件三:乙方提供的材料清单(略)附件四:工程项目变更单(略)附件五:工程质量验收单(略)杭州市住宅装饰装修施工合同杭州市住宅装饰装修施工协议附件六:工程保修单(略)附件七:施工业务通知单(略)
居众装饰，始于1996年，专注于新房装修，旧房改造、设计施工等领域，具有国家建设部颁发的设计甲级，施工壹级的资质。（需要设计装修的业主，可以留下您的联系方式报名，装修顾问将会贴心联系您。）