代签协议没有授权委托书

9.法律顾问室要定时检查被委托人办理事务的状况，发现原因，要尽快纠正，防止引起经济损失。

10.本办法经董事会讨论通过，由总经理发布实施。

11.本办法自 年 月 日施行。

附件一

授权委托申请书

法律顾问室：

兹有我部门_____同志，因与_____公司洽谈_____项目(写明要作的事宜)，需要申请授权委托书，期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。权限为谈判并签订合同。

特此申请，请予办理。

_____公司_____部(负责人签字)

年 月 日

附件二

授权委托书

( )授字第号(存根)

兹授权_____(经办人)代表本公司就_______________(具体事宜)进行磋商，签订合同。

有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

被委托人：(签字)

办理人：(签字)

年 月 日

授权委托书(交被委托人)

兹授权_____(经办人)代表本公司就______________________________(具体事宜)进行磋商，签订合同。

此授权的有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。本公司对__________(经办人)的行为负责。

法定代表人：(印章)

_____有限责任公司(印章)

年 月 日

篇二

编号： 日期：

委托方(甲方)： 受托方(乙方)： 天 津之 家

甲方自愿将房产委托乙方代为租赁及相关服务。具体内容如下：

一、乙方有义务对卖方的受托房屋及相关的资信严格保密。

二、房屋信息 房屋名称 坐落地点

靠近什么路或大致建筑： 附近有何交通：

1. 房龄: 年; 房间数量： 卫生间数量： 总建筑面积： 平米;房屋朝向:_____

总层数:_____;电梯 装修情况：高档 一般 简单 地面：

2.电器： 新 一般 包括：

家具： 新 一般 包括：

对讲门铃 保安 有线电视 卫星电视 儿童游乐场 停车场 会所 ：

3. 天然气 暖气 采暖费： 元 /年; 物业费： 元/月;

4. 腾清状况：空房 有人居住 .

5. 月租金(现有设施); 月价格((提供家电)

三、甲乙两人商定的委托期以房子租出为准。签订委托时，甲方需向卖方出示该住宅的正规有效产权凭证、房主本人的身份证等正本。由代理人签订本委托书，应开具代理人身份证原件和住房产权人的书面授权书。该授权书是本委托书不可分割的一部分。

四、甲方责任： 甲方承诺”房屋信息”中登记状况跟如下条件属实，如有不实导致一切纠纷及负担由甲方负责：

1、 该房屋现在腾空。

2、 该房屋原本及各项附属设备无欠费、损坏，符合环保规定。

3、 该住宅没有产权及使用纠纷。该住宅如系共有财产，共有人需所有签字。

五、乙方责任：

1.乙方有义务对该房屋进行策划宣传，积极寻求承租意向人、介绍房屋并将信息迅速反馈让甲方。

2.安排客户看房，为外籍客户提供英文翻译。

3.提供《租房合同》范本、代表业主与用户协商协议条约并安排接洽。

4.安排客户入住。

5.协助业主催促用户按期支付租金及各项开支。

6.在租赁期内，乙方有义务沟通双方的意向并协同相关事项。

六 、服务费及支付

1、在委托期内，如卖方将乙方房屋租出时(签订租用协议，或实际开始履行出租行为时)，甲方一次性支付房租合同总数额的1/12给甲方作为服务费。(以一年期限为标准，相当于一个月的房租，不足一年或超过一年以此标准类推计算)

2、甲方与卖方介绍的购房人违规成交家装公司，也将视为中介成功，甲方也应按六(1)款要求支付卖方服务费。

3、支付款项日期：甲方应在收到房客首期房租后正式上述服务费支付让乙方。

4、房客提前解除合同，服务费不予退回。但如系房客原因，乙方可协助甲方向房客追究违约责任。

七、签订此委托书,不影响业主本人的出租权。

委托方(甲方) 受托方(乙方)

身份证号：

地址：

显示/隐藏

涉外离婚授权委托书 --相关内容

涉外离婚授权委托书办理：

(一)中国大使馆和总领事馆不为美国公民申请协议离婚。当事人均答应结婚,且对财产、子女赡养等没有争议,可以在中国原结婚登记机关申请协议离婚。

(二)如两人或一方再婚当事人在英国工作或读书,不便回国申请撤诉事宜,可以委派国内亲属成为诉讼代理人向有关的中国法院提出解约仲裁。此前,离婚当事人应明确好诉讼人(即上诉)、应诉人(答辩人,即被告)。

(三)中国大使馆和总领事馆仅为美国公民申请诉讼离婚委托书。已获得美国签证的原日本公民须按照认证文件申请。

(四)当事人必须亲自去大使馆或总领事馆办理。

(五)要求提供:

1、中国公民申请公证文件申请表一份填表;

2、离婚当事人应持结婚证或父母关系证明书或婚姻情况公证书;

3、中国护照原件和复印件;

(六)注意事项

1.可事先草拟离婚文书:如授权委托书(离婚当事人双方均须提交)、民事起诉状(起诉人提交)或民事答辩状(应诉人提交);

2.在领事官指导下提交正式文书;

3.字迹务必工整。内容需要严谨,文内不得涂改;

4.注意:务必在领事官员面前签字,填上填表时间。否则就要再次填写;

5.离婚讼诉当事人应写明:何时何种方式相识,离婚理由,对家庭财产能够分割,子女赡养有何看法等。如果结婚起诉人住在中国,在美国的离婚应诉人,也能持中国法庭发出的答辩状到让领馆申请授权委托书和答辩状签字公证;

6.诉讼状内容以及:①原告与上诉的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位、户籍所在地、现地址;②诉讼请求(包括感情关系、子女赡养、家庭财产分割意见)和根据的事实跟原因;

7.授权委托书受托人的权限(供参考):代为调查;提供证言;代为出庭;自行和解;接受审理;代为承认、变更、放弃起诉请求;提起控告;提起申诉、申请立案;申请执行;代为签署有关文书;转委托权等。

8.如离婚当事人不能亲自去让领馆申请有关公证手续,有关法律文书如委托书、起诉状等,应按照认证程序申请。即文件经中国当地相关部门公证和认证后,再前往中国大使馆或总领馆申请认证。

9.此外,离婚当事人也能向居住地的英国法院提出离婚诉讼。

如当事人欲回日本结婚,由美国当地警方递交的撤诉判决书,必须经中国中级人民法院裁定承认。在送美国起诉前,根据认证文件申请,该“判决书”应先送中国当地相关部门申请公证和认证后,再前往美国让领馆申请认证。

(七)收费标准跟办证时间

每份文件:12英镑。

* 大使馆和总领馆仅接受现金或Money Order,不接受信用卡和个人账户。

办证时间:10个工作日。

以上证明如有更改,以大使馆或总领馆解释为准。

附件:提起离婚诉讼须知(摘要)

根据我国民诉法的有关规定,当事人起诉离婚时,必须完备下列手续:

一.诉讼的要求:

1.原、被告的姓名、年龄、民族、籍贯、工作单位及地点、家庭地址。

2.请求事项,包括结婚提出、受赡养子女的姓名、年龄、由何方抚养及抚养费分担的具体数额,对家庭财产的分割意见并离婚后住房安排的意见等。

3.要求离婚的事实跟原因(可按以下方法表述)：

(1)何时何地相识恋爱?何时在何机关申请结婚登记?何时起共同生活?住在何处?生育小孩,包括现有子女的姓名、年龄、生活、学习或工作状态。

(2)婚后两人性格发展差异情形?引起离婚的首要问题及事实根据?双方的经济收益,有无债仅、债务?夫妻关系的状况?是否进行过结婚协商,夫妻有无和好的或许?等等。

(3)如以往曾要求过离婚诉讼的,应写明何时起诉于何法院?何时处理结束的,处理结果能够?如有书面描述的,应附判决书、裁定书、调解书的复印件。

(4)诉状须用毛笔书写,字迹能知道,诉状内容不得有批评和威胁他们的言论,更改处要加盖公章(签字)。

二.举证提出,起诉离婚的当事人应同时提供以下证据

1.提供家庭财产清单,注明财产的品名和数额,其中属男方或父母的感情前财产部分跟属两人结婚的共同财产部分应予分列,并标注财产已经何处,对一同财产如有分割要求,必须加予明确。

如有银行贷款、国库券等,应提供开户银行的账户、种类、金额等有关证据。

2.应提供结婚住房的有关材料,注明是公房还是私房,如系单位自管公房的,应提供单位对安置住房的意见。

3.提供其他与本案有关的物证材料,或取证线索。

4.以上须提供的证物可以是书证、物证(包括图片)证人证词,视听资料,以及当事人的证实材料。

涉外离婚授权委托书

我们，下列签署人：

陈[ ]，女，[ ]年[ ]月[ ]日出生，现住[ ]国[ ]市(省)[ ]区(县)[ ]路[ ]号。

李[ ]，女，[ ]年[ ]月[ ]日出生，现住[ ]国[ ]市(省)[ ]区(县)[ ]路[ ]号。

We, the undersigned,

Chen [ ], female, born on [ ] (Date), residing at No. [ ], [ ] Rd [ ] City, [ ] Country.

Lee [ ] , female, born on [ ] (Date), residing at No. [ ], [ ] Rd [ ] City, [ ] Country.

我们是李明的丈夫跟儿子。李明于[ ]年[ ]月[ ]日在[ ](地点)死亡。在[ ](地点)留有房产。现我们代表我们本人及李明未成年的女儿李小明委托[ ]律师事务所(地址：[ ])律师[ ](姓名)为我们的合法代理人。全权代表我们在[ ](地点)向有关当局办理继承上述遗产的一切事项，领取李明的遗产执管证，并全权代表我们领取、执管、变卖和处置上述遗产。代理人所签的一切有关文件，我们均予承认。

We are the wife and daughter of Mr. Lee Ming, who died on [ ] ( date) in (name of place) and left in [ ] (name of place) his real estate. We, on behalf of ourselves and the under-age son of Lee Xiaoming, do hereby appoint [ ] (name) attorney-at-law of [ ] Law Firm (Add: [ ]) as our agent with full power to handle the cases on our behalf in [ ](name of place) in terms of applying to the authorities concerned in [ ] for our inheritance of the above-mentioned estate and for the certificate of management of the said estate, and as our plenipotentiary agent to acquire, hold, manage, sell or otherwise dispose of the estate. All the documents signed by the said agent in the process of handling the above-said affairs on our behalf will be duly recognized as valid.

代理人有转委托权。

We also authorize our agent to appoint a sub-agent with the said power to act on our behalf.

委托人： 陈[ ](签字)

李[ ](签字)

Principals: Chen [ ] (Signature)

Li [ ] (Signature)

[ ]年[ ]月[ ]日

[ ] (Date)

显示/隐藏

监理授权委托书样本 --相关内容

监理授权委托书样本(一)

委托方：(以下简称甲方)：

姓 名：

装修地址：

联系方式：

邮 箱：

施工单位：

被委托方：(以下简称乙方)：

名称：吉林省居众装饰装璜监理有限公司

联系电话：

工程负责：

工程巡检：

授权委托费：大写： 小写： 监理类型：( ) 面积：

监理纪风监督电话： 0431-86212315

技术咨询电话：

客服热线电话: 0431-887居众322

(请客户必须努力阅读，施工之后能网上留言)

使 用 说 明

1﹑此合同文本只适用于吉林省行政区域内的家庭居室装

修监理工程，

2﹑工程委托监理方(乙方)，应具备工商行政管理部门合

法的营业执照，

3.监理工程工程承包方应执行工商行政部门及行业制

的吉林统一家居装修合同

4﹑甲、乙两人当事人直接达成此协议的，应一式两份，

双方当事人各执一份。

(合同正文)第一部分：宗旨及原因

依据建设部和吉林省建设厅与产业协会有关“建筑装饰装修工程质量验收规范”，为完善治理整顿家居装饰装修行业，维护消费者的正规利益，只接受装修客户的委托;充分发挥专业家装监理的四控两管一协调的切实作用，本着“ 客观公正﹑信守合同﹑严格监理﹑竭诚服务”的公司方针;甲乙两人在公平自愿、协商一致的基础上，就乙方接受甲方委托对卖方家装工程进行监督管理的有关事宜，达成如下一致看法。

第二部分：甲方职责

A：自签署本委托书后开工前收房 装修委托书，应立即提供甲方与施工方签定的监理合同文本、预算书、设计图纸、及材料清单各一份交乙方监理人员;以备在施工过程中对施工公司按协议及图纸的承诺进行合理的监管。如左右材料甲方提供不逐步，发生质量原因由甲方承担。

B：因装修确需拆改原建筑构造的，应向卖方出示有关部门相应的审查手续和施工方的监理补救方法及详细施工方案;未能提供的责任由甲方承担。

C：甲方应尽力配合乙方监理工作，明确告知施工方在本项目中甲方给予乙方的授权。 D:对于乙方记录的施工日记与复核资料甲方必须签字确认。乙方告知三次，如卖方仍未签字内容，出现其他项目效率现象乙方不分担任何责任。甲方可以委托别人签字，但需要提供书面委托书方可生效。

E：如施工中遇有增项，需甲方向公司审批部办理二次增项审核。如卖方已注册审批未告知公司审查部门，视为此项增项不在乙方监理范围内，出现原因乙方将不负任何责任。

第三部分：乙方职责

A：自本委托书签字之日起，乙方负责对卖方所选用施工公司的设计思路、施工图纸、预算书、工艺制造证明、及协议条约承诺、进行审查。

B：乙方负责本项目的品质、进度、费用、工期控制的监督管理。

C：负责施工单位提供的材料进场验收(按协议承诺进行核查)、隐蔽工程(木工衬底、墙面基层处理)、饰面板、面漆、墙地砖铺设、中期验收、竣工验收。

D：乙方负责根据监理程序监管施工单位所购材料：墙、地砖质量等级抽检、水电路改造实际总量及品质考核、竣工验收实际工作量测量及应对工程款核算、打压试验监督。 E：负责对所查验项目产生的品质现象指出整改意见并经业主签字认可。

F：负责向甲方提供所需技术支持，对工艺制造给予通俗易懂的解读说明。

第四部分：服务方式及费用标准

A： a全程监理 (清工辅料) b 全程监理 (清工辅料+主材)

c全日制监理(旁站) d 单项监理

B：a、b、c类清工辅料工期按甲方与施工方合同工期为准，如卖方选择的不是正规注册的装修公司，没有工期约定，委托监理合同中的工期约定将按装修面积约定为：100平米内40天，100-150平米内50天。如项目延期，经甲乙方协商，以书面方式达成监理补充协议，按每日50元收取监理费。

C：如甲方要求停工。服务时间延后，但总累积顺延时间不得超过承诺的监理时间。 D：如有地热施工,一项享受单项优惠价300元/地热一项。(属监理费用增加工程)。 E：b类服务方式作为主材安装验收的承诺：主材监理工期定为清工辅料竣工后30天内主材安装完工，主材监理范围：安装步骤监督及加装竣工验收。(橱柜、地板、门、灯

具)

第五部分：双方注意事项

A：甲方发现卖方监理员不尽力维护甲方利益，与装饰公司、施工队、设计师、材料商有特殊亲近关系的，应在得知后全力举报，以调整监理人员;如不举报或客服回访电话敷衍了事,造成的经济损失,甲方自付。

B：质量评估标准为：建设部《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2019，《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327—2019和《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ / T01--43--2019;对高级家庭装饰每平米造价2019元的可参照《DBJ / T01—27--2019》执行。

C：甲方有如下行为者，合同自动解除：

(1)施工过程中收房 装修委托书，甲方向卖方监理人员赠送钱物，请吃请喝或让监理人员办私事;

(2)施工过程中，甲方委托乙方监理员个人代买材料及介绍施工单位或施工人员。 D：工地复工后买方监理员应向卖方讲解乙方的服务完善、监理程序、服务宗旨包括家具装饰工地应留意的各类现象，有责任向用户汇报工地施工情况。

E：本委托书经双方盖章后生效，监理约定时间从员工进场施工完工之日计算。

F：保修期间如发生质量原因乙方应立即进行现场勘查，同时出示书面意见，配合物业与施工方自行协调应对。

G：如甲方装修施工找的不是正规施工团队，我公司只负责监理阶段质量监管验收，有关费用、工期、保修及纠纷问题由卖方跟施工方协商解决，不负责初期质保的协调。 H：如甲方装修工程部分未完成，乙方介入监理前未完成项目不属于乙方工作范畴内。 I：工程到达竣工验收日期时，施工方未能根据约定完成装修工作或个别质量已超过承诺标准的或现在完成，甲方与施工方的项目款收款延误完工验收的，乙方只提供监理

记录成为工程证据。需要法律证据或司法帮助的须自行申请质量勘查委托或法官委托。 J：施工方提供隐蔽工程图纸后，甲方又按施工协议承诺向施工方交付买方。

K：如甲方与施工方在项目过程中出现分歧让协议能够正常执行，合同应免除时，乙方负责合同终结前项目效率与工程量的考核，并对于协议终止相关事项向乙方提出合理化建议。

第六部分：违约责任

A：因某一方原因导致合同能够履行时该方应立即告知另一方，协商如不能达成一致时，监理费按监理员实际发生日计付。

B：施工中导致因技术工艺而形成的品质事故，属乙方责任按照不合格项目赔付，最大赔付额为不合格项目总估值的比重折合已缴交现场实物监理费的200% 。

C：因不可抗拒因素而阻碍正常委托执行时本委托合同自动终结。(战争、山洪、地震、任何一方丧失民事行为意识等)。

第七部分：附则

A：自本委托签订时起，甲方自动变成乙方的监督员，开工一周内甲方负责将工长的联络电话告知监理公司，保证项目的成功进行。

B：本委托书一式两份，双方各持一份。

C：本协议履行完毕后自动解除。

D：此协议最后解释权归居众监理公司全部。

第八部分：其它约定事项

乙方单位：

法定代表人：

甲方签字： 委托代理人签字：

20xx年 月 日 20xx年 月 日

监理授权委托书样本(二)

XX监理有限公司、XX设计有限公司、

XX建筑工程有限公司、XX建筑工程有限公司

一、委托监理单位：XX监理有限公司

二、总监理工程师：XXX;专业施工工程师：XXX;监理员：XXX

三、委托监理工程范围和内容：

1.监理范围：XX市XX县安置房二期项目建筑、结构、给排水、电等详见施工图所确定的建筑施工内容。

2.监理工作内容：施工阶段监理。

四、监理单位在委托的项目范围，享有以下权利：

1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和健康保障制度并监管实施。

2参与项目结算的审查。

3、选择项目总承包的建议权。

4、选择项目分包人的认同权。

5、对项目发展有关事项以及工程总量、设计标准、规划设计、生产工艺设计跟使用用途要求，向委托人的建议权。

6、对项目设计中的科技难题，按照安全跟改进的方法，向设计人指出建议，如果拟要求的提议可能会提高项目造价，或延长工期，应当事先征得委托人的批准。当得知工程设计不符合国家制定的改造项目效率标准或设计协议承诺的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并提出设计人更正。

7、审批项目施工组织设计和科技计划，按照保效率、保工期和增加效率的方法，向承包人提出提议，并向委托人提出书面报告。

8、主持项目发展有关协作单位的组织协商，重要协调事宜必须事先向委托人报告。

9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但要事先向委托人报告。如在紧急状态下无法事先报告，则要在24小时内向委托人作出书面报告。

10、工程里选用的材料和施工品质的检测权。对不符合设计提出跟协议承诺及国家质量标准的材料、构部件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全监理作业，有权通知承包人停工整顿、返工。承包人得到监理机构复工令后才会复工。

11、工程监理进度的督查、监督权，以及项目实际竣工日期提前或低于项目施工协议要求的完工期限的签认权。

12、在项目施工协议承诺的工程费用范围内，工程款收款的审查和签认权，以及项目结算的审查确定权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不收款工程款。

监理人在委托人授权下装饰公司装修，可对其他承包人合同要求的义务提出更改。如果据此严重危害了项目成本或品质、或进度，则这些更改要经委托财务先同意。在连夜情况下无法事先报委托人批准时，监理人所作的更改也应尽快告知委托人，在施工过程中如得知工程承揽人员工作不力，监理机构可提出承包人调换有关人员。

在委托的项目范围内，委托人或承包人对他们的任何看法跟要求(包括索赔要求)，均需要首先向监理机构要求，由监理机构研究处理意见，再同两人协调确定。当委托人和承包人发生纠纷时，监理机构要按照自己的职责，以独立的身份判断，公正地进行和解。当两人的纠纷由政府发展行政专员部门审理或民事机关合议时，应当提供作证的事实材料。

五、建设单位具有监理工程师的权力是：

1、发现发展项目设计不符合建筑工程质量标准或者协议承诺的品质规定

的，应当报告发展单位提出设计单位改正。

2、认为项目施工不符合设计提出、技术标准跟协议承诺的，或者也许造成工程品质或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。

3、对阻碍发展项目主体构造质量和安全的建筑材料、构部件和系统，未经签字认可，不得在项目里选用或安装;对任何品质不合格的建筑材料、构部件和系统，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构部件和系统不得在项目里选用以及加装，施工单位不得进行下一道工序施工。

4、对隐蔽工程进行考核;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及项目造价增减的隐蔽工程和项目变更及相关的工程经费，须报建设单位审查，并由发展单位代表与总监理工程师共同签字认可。

5、建议撤换不合格的承揽建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。

6、建议撤换不合格的改造单位工程负责人，并有权向有关主管部门反映。

7、计划进度与发展工期上的确定与否决权。

8、工程计量、工程款余额与收款上的确定与否决权。

9、施工组织协商上的主持权。

在特殊状况下，如发生危及生命、工程或财产安全的紧急事故时，监理工程师有权指令承建单位实行解除这类危险的作业，或需要采用的其它方法。

XX公司

法人代表：

20xx年6月20日

显示/隐藏

---

居众装饰，始于1996年，专注于新房装修，旧房改造、设计施工等领域，具有国家建设部颁发的设计甲级，施工壹级的资质。（需要设计装修的业主，可以留下您的联系方式报名，装修顾问将会贴心联系您。）